專注高精密零件CNC零件加工
從設計到機加工，讓高品質零件制造更簡單
13751188387
13751188387
熱搜關鍵詞：
本文目錄
答：模具加工協議
定作方: 承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯系人: 聯系人:
一、經買賣雙方友好協商,定作方委托承攬方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價（RMB元） 交貨條件
總價： （含17%增值稅）
二、以上各套模具使用材質：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）
3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、 技術條款：
1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責；
2. 在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求
4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______K 月產能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6. 未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1 . 模具價格：
1.1 經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用；
1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模,定作方不承擔任何責任.
1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天
2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 單獨結算的方式： 月結，開票后60天，開17%增值稅發票.
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票(模具總額的___0%),定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失.
2． 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2D和3D）和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3． 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責；定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責；
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“保密協議”執行。
十、違約責任
1． 如果承攬方方未能按五、2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2． 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料/零部件采購合同>>進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24小時內以）書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交 市法院處理.
十二、本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年 月 日 年 月 日
《工資支付暫行規定》 第十六條因勞動者本人原因給用人單位造成經濟損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經濟損失。經濟損失的賠償，可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當月工資的20％。若扣除后的剩余工資部分低于當地月最低工資標準，則按最低工資標準支付。
來料加工中的料件費和加工費是根據來料加工合同中的約定和上下游市場行情來計算的。
1. 人工成本、設備折舊和維護、場地租金等加工成本影響了加工費的計算。
2. 料件費的計算是要參考市場行情，同時還受到材質、規格、數量以及質量要求等多方面的影響。
3. 根據來料加工的合同約定，有的加工工廠可能會提供一些優惠政策，如大批量加工、預付訂金等。
因此，來料加工中的料件費和加工費是根據多方面因素綜合考慮和計算的。
如果你的新車出現了零件損壞的情況，可以按照以下步驟索賠：
1. 檢查損壞的零件：首先檢查損壞的零件是否是人為損壞，如果是，需要聯系車輛銷售商或制造商，并按照其要求進行修復或更換。如果不是人為損壞，則可能是車輛本身的問題，需要聯系車輛制造商或授權維修中心。
2. 聯系車輛制造商或授權維修中心：如果無法確定損壞的零件是什么或如何進行索賠，可以聯系車輛制造商或授權維修中心。他們可以提供有關索賠的詳細信息，并協助解決問題。
3. 準備索賠文件：在聯系車輛制造商或授權維修中心之前，需要準備一份索賠文件，其中包括車輛診斷報告、損壞的零件照片、維修記錄、保險單等。
4. 提交索賠：一旦準備好索賠文件，可以將其提交給車輛制造商或授權維修中心。他們將會檢查文件并確認索賠是否被接受。
5. 支付索賠費用：如果索賠被接受，可能需要支付一定的索賠費用。這些費用可能會根據損壞的零件數量和嚴重程度而有所不同。
請注意，索賠索賠時間可能會比較長，可能需要幾周或幾個月。因此，請保持耐心并耐心等待。
一，選合格的生產廠家。選的過程就是考核的過程，要考核生產廠家是否有完善的生產管理系統，是否有完善的質量管理體系，是否有完善的人員管理系統等，然后再看廠家是否這些流程在作業。
二，生產廠家選好后可以小批量下單，并簽訂好生產合同。
三，到生產廠家監控生產過程，看廠家是否按時間按質量在組織生產。
四，到生產廠家檢查產品質量，合格后提貨。
我賣的激光切割機的重量與合同不符，你向可以賣家發函詢問清楚情況后再做下一步的打算。如果確實是不一致，可要求退貨并返還貨款并追究其違約責任。
除法律、行政法規規定采用書面形式的之外，口頭的承諾也算是合同，也同樣具有法律效力。但最大的問題是一但發生爭議，不利的一方就可能不承認他的承諾，在證據不足的情況下，法院也難以支持。
【本文標簽】
【】版權所有
咨詢熱線
13751188387
